Rennes Métropole

ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE EN SECURITE PYROTECHNIQUE ET ÉTUDE DE SÉCURITÉ PYROTECHNIQUE DANS LE CADRE DE L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE GRAND PASSAGE DE GENS DU VOYAGE- LA BELLE EPINE - VEZIN-LE-COQ

Type de marché : Avis d'appel public à concurrence
Date limite de dépôt : 22/05/2024 à 16h45 (paru le 22/04/2024)
Localisation :
Type de procédure : Procédure Adaptée
Avis de marché - Avis n° 24-47354 du 22/04/2024
Avis de marché
Département(s) de publication : 35
Annonce n° 24-47354
Services

Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Rennes Métropole
Correspondant : MME APPERE Nathalie, Présidente
Adresse : 4, avenue Henri Fréville, CS 93111, 35031 RENNES
Coordonnées :
Téléphone : 0299866060
Courriel : scp-commandepublique@rennesmetropole.fr
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.megalis.bretagne.bzh
Section 2 - Description du marché
Objet du marché : ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE EN SECURITE PYROTECHNIQUE ET ÉTUDE DE SÉCURITÉ PYROTECHNIQUE DANS LE CADRE DE L'AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE GRAND PASSAGE DE GENS DU VOYAGE- LA BELLE EPINE - VEZIN-LE-COQUET
Lieu d'exécution : Lieu-dit La Belle Epine à Vezin-le-Coquet, 35132 VEZIN-LE-COQUET
Section 3 - Caractéristiques du marché
Caractéristiques principales : Une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans la définition, le pilotage et l'exploitation du projet de dépollution pyrotechnique de l'ensemble de l'aménagement relatif à l'aire de grand passage de Vezin le Coquet. La mission d'assistance à maitrise d'ouvrage, est établie en application de l'article L2422-2 du code de la commande publique. Elle comprend les 4 missions suivantes : - M1 : Accompagnement lors de la phase conception du projet et préalable à la dépollution - M2: Marché de travaux dépollution : élaboration des pièces de la consultation et analyse des offres - assistance à la passation des contrats de travaux (ACT) - M3 : Étude de sécurité pyrotechnique - M4 : Assistance aux travaux de dépollution pyrotechnique (de la phase préparation jusqu'à la réception des travaux)
Refus des variantes.
Section 4 - Durée du marché ou délai d'exécution
24 mois à compter de la notification du marché.
Section 5 - Conditions relative au marché
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature en complément de celles faites en français : français
Section 7 - Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
  • Valeur technique : 60%
  • Prix des prestations : 40%
Section 8 - Mode de passation du marché
Type de procédure : procédure adaptée
Section 10 - Conditions de délai
Date limite de réception des offres : 22/05/2024 à 16:45
Délai minimum de validité des offres : 150 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Section 11 - Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 24190023
Renseignements complémentaires : Pour retrouver cet avis intégral, déposer un pli, allez sur https://www.marches-publics.info Code NUTS : FRH03 Options : OUI Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. Marché périodique : NON Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : NON Références du ou des projet(s) et / ou programme(s) :Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation : OUI Marchés réservés : NON La prestation est réservée à une profession particulière : Non Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes, 3, Contour de la Motte, Hôtel de Bizien, CS44416 35044 Rennes Tél : 0223212828 Fax : 0299635684Mel : greffe.ta-rennes@juradm.fr Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes, 3, Contour de la Motte, Hôtel de Bizien, CS44416 35044 Rennes Tél : 0223212828 Fax : 0299635684Mel : greffe.ta-rennes@juradm.fr Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : La consultation du ou des contrats peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. Les tiers justifiant d'un intérêt lésé peuvent exercer un recours de pleine juridiction en contestation de la validité du ou des contrats dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis, au titre du recours créé par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 4 avril 2014, n° 358994. Le DCE peut être téléchargé gratuitement en se connectant sur la plateforme régionale d'administration électronique MEGALIS BRETAGNE à l'adresse suivante : https://marches.megalis.bretagne.bzh sous le numéro de référence suivant 24190023. La consultation s'adresse obligatoirement à des candidats pouvant attester que leur structure comprend un chargé de sécurité possédant les compétences définies par arrêté du 23 janvier 2006 fixant le niveau des connaissances requises et les aptitudes médicales pour les personnes exerçant les fonctions de chargé de sécurité pyrotechnique, de responsable du chantier pyrotechnique et pour les personnes appelées à exécuter les opérations de dépollution pyrotechnique . Renseignements administratifs : DEI - service Marchés Publics - Lydie Lambard tél : 02 23 62 27 58
Section 14 - Informations complémentaires

Date d'envoi du présent avis à la publication : 22/04/2024

L'accès aux questions / réponses nécessite d'être authentifié.

Se connecter

L'accès au dépôt nécessite d'être authentifié.

Se connecter
Logo Bretagne Marchés Publics