Sivom Mulhouse Sud Alsace

Marché de travaux d'aménagements pour la mise en place d'un système de contrôle d'accès dans les déchetteries du Sivom Mulhouse Sud Alsace.

Type de marché : Avis d'appel public à concurrence

Date limite de dépôt : 28/03/2025 à 12h00 (paru le 05/03/2025)

Localisation : 68200 MULHOUSE

Type de procédure : Procédure Adaptée

Aperçu de l'annonce

AVIS DE MARCHÉ

Département de publication :
68

Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Sivom Mulhouse Sud Alsace.
Correspondant : Nazon Pierre-Victor, 25 avenue Kennedy 68200 MULHOUSE tél. : 03-89-43-21-30 Courriel : contact@sivom-mulhouse.fr
Adresse internet du profil d'acheteur (retrait DCE et dépôt des offres) : https://sivom-mulhouse.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_3090_1079628.html.

Description du marché :

Objet du marché : Marché de travaux d'aménagements pour la mise en place d'un système de contrôle d'accès dans les déchetteries du Sivom Mulhouse Sud Alsace.

Caractéristiques principales :

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Les travaux pourront comprendre :

- La création d'ilots en béton pour la pose des futures bornes d'accès et des barrières d'entrée et de sortie ;

- La pose de gaines TPC pour la future alimentation des bornes d'accès et des barrières d'entrée et de sortie y compris la remise en état des terrains à l'état initial.

Les travaux de mise en place des bornes et de câblage ne font pas l'objet de la présente consultation.

Le délai d'exécution est fixé à l'article 3 de l'acte d'engagement ; il comprend la période de préparation prévue au CCAP.

Afin de permettre le bon fonctionnement des déchetteries du SIVOM, les travaux d'aménagement devront être impérativement être exécutés entre mi-mai et mi-juillet 2025, les semaines d'intervention seront obligatoirement limitées aux semaines suivantes en raison de l'affluence en déchetterie : 20, 21, 23, 25, 26, et 27.

La durée des travaux est fixée à 5 jours ouvrés consécutifs par site.

Les 4 chantiers devront se succéder (pas de fermeture autorisée de 2 déchetteries en même temps) et chaque chantier devra être démarré un lundi.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 12 Mai 2025

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 28 Mars 2025 à 12:00

Autres renseignements :

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Les justifications à produire par le candidat sont énumérées dans le règlement de consultation.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : SM 2503

Renseignements complémentaires : - Renseignements d'ordre technique : Sébastien PONLEVE - Courriel : s.ponleve@sivom-mulhouse.fr 03.89.60.61.53

- Renseignements administratifs : Pierre-Victor NAZON - Courriel : p-v.nazon@sivom-mulhouse.fr 03.89.60.61.57

Procédure de recours :

Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal Administration de Strasbourg, 31 avenue de la Paix, 67070, Strasbourg, Téléphone : 03-88-21-23-23, Courriel : greffe.ta-strasbourg@juradm.fr

Date d'envoi du présent avis à la publication : 05 Mars 2025.

Répondre à l'offre

Règlement de consultation.pdf

1-AE_TRAVAUX_VRD_CONTROLE_ACCES_DECHETTERIES_SIVOM.docx 2-CCAP_TRAVAUX_VRD_CONTROLE_ACCES_DECHETTERIES_SIVOM.pdf 3-CCTP_TRAVAUX_VRD_CONTROLE_ACCES_DECHETTERIES_SIVOM.pdf 4-BPU_TRAVAUX_VRD_CONTROLE_ACCES_DECHETTERIES_SIVOM.xls 5-DEVIS_TRAVAUX_VRD_CONTROLE_ACCES_DECHETTERIES_SIVOM.xls Comment repondre par voie dematerialisee sur cette plate-forme.pdf 6-ANNEXES_TRAVAUX_VRD_CONTROLE_ACCES_DECHETTERIES_SIVOM.zip

L'accès aux questions / réponses nécessite d'être authentifié.

Se connecter

L'accès au dépôt nécessite d'être authentifié.

Se connecter