marché de travaux de montage et tuyauterie pour la réalisation de 4 sous-stations au réseau de chaleur de Bourganeuf

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de BOURGANEUF.

Correspondant : FOURGNAUD SANDRINE, PLACE HOTEL DE VILLE 23400 BOURGANEUF tél. : 05-55-64-01-16 Courriel : dgs@bourganeuf.fr

Adresse internet du profil d'acheteur (retrait DCE et dépôt des offres) : http://centreofficielles.com.

Description du marché :

Objet du marché : marché de travaux de montage et tuyauterie pour la réalisation de 4 sous-stations au réseau de chaleur de Bourganeuf

Caractéristiques principales :

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : 4 sous-stations

Durée du marché ou délai d'exécution :

à compter du 01 Juin 2026 et jusqu'au 30 Septembre 2026

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 01 Juin 2026

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 07 Avril 2026 à 12:00

Marché de travaux pour la réalisation de 4 sous stations réseau de chaleur urbain : raccordement d'infrastructures communales au réseau de chaleur

Autres renseignements :

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Les justifications à produire par le candidat sont énumérées dans le règlement de consultation.

Procédure de recours :

Instance chargée des procédures de recours :

tribunal administratif, 1 cours Vergniaud, 87000, limoges, Téléphone : 05-55-33-91-55, Courriel : greffe.ta-limoges@juradm.fr Adresse internet : https://www.telerecours.fr/ .

Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 Mars 2026.