Sivom Mulhouse Sud Alsace

Marché de travaux de remplacement du réseau d'assainissement rue des Vosges à Steinbrunn-le-Bas

Type de marché : Avis d'appel public à concurrence

Date limite de dépôt : 26/05/2025 à 12h00 (paru le 28/04/2025)

Localisation : 68200 MULHOUSE

Type de procédure : Procédure Adaptée

Aperçu de l'annonce

AVIS DE MARCHÉ

Département de publication :
68

Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Sivom Mulhouse Sud Alsace.
Correspondant : Nazon Pierre-Victor, 25 avenue Kennedy 68200 MULHOUSE tél. : 03-89-43-21-30 Courriel : contact@sivom-mulhouse.fr
Adresse internet du profil d'acheteur (retrait DCE et dépôt des offres) : https://sivom-mulhouse.e-marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_3090_1091224.html.

Description du marché :

Objet du marché : Marché de travaux de remplacement du réseau d'assainissement rue des Vosges à Steinbrunn-le-Bas

Caractéristiques principales :

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Les travaux pourront comprendre :

- La pose de 90 ml de collecteur d'eaux usées en grès en Ø 200 mm,

- La pose de 90 ml de collecteur d'eaux pluviales en polypropylène Ø 315 mm,

- La reprise des branchements existants,

- La pose de tabourets siphons.

La maîtrise d'oeuvre est assurée par le Bureau d'Etudes du SIVOM.

Durée du marché ou délai d'exécution :

Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché.

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : Procédure adaptée

Date limite de réception des offres : 26 Mai 2025 à 12:00

Autres renseignements :

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Les justifications à produire par le candidat sont énumérées dans le règlement de consultation.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : SM 2513

Renseignements complémentaires : Renseignement(s) technique(s)

Mme SCHUTZGER Caroline

Tél : 03.89.60.72.15

Mail : c.schutzger@sivom-mulhouse.fr

Renseignement(s) administratif(s)

M. Pierre-Victor NAZON

Tél : 03.89.60.61.57

Mail : p-v.nazon@sivom-mulhouse.fr

Procédure de recours :

Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal Administratif de Strasbourg, 31 avenue de la Paix, 67070, Strasbourg,

Date d'envoi du présent avis à la publication : 28 Avril 2025.

Répondre à l'offre

Règlement de consultation.pdf

2-CCAP_REMPLACEMENT_RESEAU_ASS_RUE_DES_VOSGES_STEINBRUNN_LE_BAS.pdf 4-BPU_REMPLACEMENT_RESEAU_ASS_RUE_DES_VOSGES_STEINBRUNN_LE_BAS.xls 1-AE_REMPLACEMENT_RESEAU_ASS_RUE_DES_VOSGES_STEINBRUNN_LE_BAS.docx 3-CCTP_REMPLACEMENT_RESEAU_ASS_RUE_DES_VOSGES_STEINBRUNN_LE_BAS.zip 5-DEVIS_REMPLACEMENT_DU_RESEAU_D'ASSAINISSEMENT_RUE_DES_VOSGES_STEINBRUNN-LE-BAS.xlsx 6-ANNEXES_REMPLACEMENT_DU_RESEAU_D'ASSAINISSEMENT_RUE_DES_VOSGES_STEINBRUNN-LE-BAS.zip Comment repondre par voie dematerialisee sur cette plate-forme.pdf

L'accès aux questions / réponses nécessite d'être authentifié.

Se connecter

L'accès au dépôt nécessite d'être authentifié.

Se connecter