Type de marché : Avis d'appel public à concurrence
Date limite de dépôt : 07/05/2026 à 12h00 (paru le 03/04/2026)
Localisation : 59170 Croix
Type de procédure : Dialogue Compétitif1.1 Acheteur
Nom officiel: Mairie de CROIX
Forme juridique de l'acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d'administration générale
1. Acheteur
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: marché public global de performance associant la conception, la rénovation, l’exploitation et la maintenance des installations d’éclairage public, d'éclairage de mise en valeur et d'éclairage sportif
Description: marché public global de performance associant la conception, la rénovation, l’exploitation et la maintenance des installations d’éclairage public, d'éclairage de mise en valeur et d'éclairage sportif
Identifiant de la procédure: 99c11d69-0f96-4b4d-9331-3c2dccf9a533
Identifiant interne: PPP1GD-143/6080/2026-14-T
Type de procédure: Dialogue compétitif
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45310000 Travaux d'équipement électrique
2.1.2 Lieu d'exécution
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
2.1.2 Lieu d'exécution
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
2.1.4 Informations générales
Informations complémentaires: PRIMES Une prime de 10 000 € TTC sera accordée à tout candidat ayant remis une offre finale, conforme aux exigences de la collectivité, à l’article R2172-4 du code de la commande publique, qui n’est pas retenue à l’issue de la consultation. DÉROULEMENT PROCÉDURE La procédure se déroulera en plusieurs étapes : une phase candidature et une phase offre comprenant les entretiens de dialogue. Plusieurs phases de dialogue pourront être menées. A l'issue de chaque phase de dialogue, les candidats seront amenés à présenter leurs offres intermédiaires. La procédure détaillée avec planning prévisionnel se trouve au règlement de la consultation. Le nombre maximal de candidats admis à déposer une offre initiale est fixée à 3. Dans le cas où le nombre de candidats serait inférieur à 3, la procédure ne sera pas annulée et poursuivra son cours. Les critères d'analyse ainsi que leur pondération au stade de la candidature sont décrits au règlement de la consultation. VISITE DE SITE En raison de la particularité des conditions de réalisation des prestations, chaque candidat doit se rendre compte sur place de l’état des lieux et des difficultés éventuelles d’exécution. Ainsi, il ne pourra en aucun cas alléguer d’une mauvaise information sur les installations et leur état. Les candidats sont donc invités à prendre contact auprès du Maitre d’½uvre Genilum afin qu’un créneau de visite leur soit attribué. (pour modalités voir RC) PROLONGATION Le marché pourra faire l'objet d'une prolongation pour assurer la continuité du service public. Il pourra ainsi être renouvelé deux fois par reconduction expresse par période de six mois sans que la durée totale du marché ne puisse excéder onze ans. CRITERES D'ATTRIBUTION Pour des raisons techniques, la pondération des critères de jugement des offres est présentée sur une base de 100 dans le présent avis. Il est précisé que, dans le règlement de la consultation, ces pondérations sont exprimées sur une échelle différente (multipliée par 10), sans incidence sur leur hiérarchisation ni sur leur proportion respective. Les opérateurs économiques sont invités à se référer au règlement de la consultation pour le détail des modalités de notation.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.6 Motifs d'exclusion
Sources des motifs d'exclusion: Document de marché
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: marché public global de performance associant la conception, la rénovation, l’exploitation et la maintenance des installations d’éclairage public, d'éclairage de mise en valeur et d'éclairage sportif
Description: marché public global de performance associant la conception, la rénovation, l’exploitation et la maintenance des installations d’éclairage public, d'éclairage de mise en valeur et d'éclairage sportif
Identifiant interne: 2026-14-T_1
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45310000 Travaux d'équipement électrique
Nomenclature supplémentaire (cpv): 34993000 Eclairage public
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45316100 Installation d'appareils d'éclairage extérieur
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45316110 Installation de matériel d'éclairage public
5.1.2 Lieu d'exécution
Ville: CROIX
Code postal: 59170
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
Informations complémentaires: CROIX multi-sites
5.1.3 Durée estimée
Durée: 120 Mois
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n'est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l'exécution
du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE
Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.9 Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché
Informations sur la seconde étape d'une procédure en deux étapes:
Nombre minimal de candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure: 3
5.1.10 Critères d'attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Coût de l'offre
Catégorie du critère d'attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution: 60
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique de l'offre concernant la reconstruction du patrimoine
Catégorie du critère d'attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution: 16
Critère:
Type: Qualité
Description: Valeur technique en matière d'entretien-maintenance
Catégorie du critère d'attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution: 9
Critère:
Type: Qualité
Description: Qualité des propositions environnementales et sociales
Catégorie du critère d'attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte)
Nombre critère d'attribution: 15
5.1.11 Documents de marché
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de la procédure:
Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner: 15/06/2026
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Autorisée
Description de la garantie financière: Garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (taxes comprises))
Date limite de réception des demandes de participation: 07/05/2026 12:00 +02:00
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d'accord-cadre
Informations sur le système d'acquisition dynamique:
Pas de système d'acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: CCIRA de Nancy
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Lille
Informations relatives aux délais de recours: Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal administratif de Lille
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation
de marché: profil acheteur https://www.e-marchespublics.com
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Tribunal administratif de Lille
Organisation qui reçoit les demandes de participation: profil acheteur https://www.e-marchespublics.com
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Mairie de CROIX
Numéro d'enregistrement: 21590163800019
Adresse postale: 187, rue Jean Jaurès
Ville: CROIX
Code postal: 59170
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
Téléphone: +33 320285252
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1 ORG-0002
Numéro d'enregistrement: 17130005600024
Adresse postale: 187 Rue Jean Jaurès
Ville: CROIX
Code postal: 59170
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
Téléphone: +33 320285252
Rôles de cette organisation:
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation
de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
8.1 ORG-0003
Nom officiel: CCIRA de Nancy
Numéro d'enregistrement: 175 400 019 00014
Adresse postale: 1, rue du préfet Claude Érignac
Ville: NANCY
Code postal: 54038
Subdivision pays (NUTS): Paris (FR101)
Pays: France
Téléphone: +33 383342565
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1 ORG-0004
Nom officiel: Tribunal administratif de Lille
Numéro d'enregistrement: 17590003400026
Adresse postale: 5, rue Geoffroy Saint-Hilaire
Ville: LILLE
Code postal: 59000
Subdivision pays (NUTS): Nord (FRE11)
Pays: France
Téléphone: +33 359542342
Télécopieur: +33 359542445
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours
Informations relatives à l'avis
Identifiant/version de l'avis: 2932144d-2cfe-418d-80ac-7d0bca47ecec - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d'avis: Avis de marché ou de concession - régime ordinaire
Date d'envoi de l'avis: 02/04/2026 10:18 +02:00
Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: français
