AVIS DE MARCHE

Initial

I. Identification de l'organisme qui passe le marché

Nom de l'organisme acheteur: OPAC de Quimper-Cornouaille
Informations d'adresse: 85 rue de Kergestin, 29334 QUIMPER Cédex
Téléphone: +33 298556000
Courriel: opac@opac-cornouaille.fr
URL profil d'acheteur: https://www.avispublicsdebretagne.com/

II. Description du marché

Nature de marché: Marché de Travaux
Objet du marché: RELANCE - 37 logements collectifs - Moulin des Landes - QUIMPER
Lieu d'exécution: , 29000 QUIMPER

III. Caractéristiques principales

Des variantes seront-elles prises en compte: oui
Caractéristiques principales: RELANCE - 37 logements collectifs - Moulin des Landes - QUIMPER

IV. Renseignements relatifs aux lots

Possibilité de présenter une offre pour: tous les lots
1 - GROS OEUVRE
2 - CHARPENTE
3 - COUVERTURE ARDOISES - ZINC - ETANCHEITE
4 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
5 - SERRURERIE
6 - MENUISERIES INTERIEURES
7 - CLOISONS DOUBLAGES PLAFONDS PLATRE
8 - REVETEMENT DE SOLS
9 - PEINTURE
10 - CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE
11 - ELECTRICITE
12 - TERRASSEMENT - VOIRIE
13 - RESEAUX PROFONDS
14 - RESEAUX SOUPLES
15 - ESPACES VERTS

VI. Conditions relatives au marché

Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant):
Garantie de parfait achèvement (retenue de garantie de 5 % du montant initial du lot (taxes comprises))
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.

VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Autres renseignements demandés:
Situation juridique: - La lettre de candidature modèle DC1 ou D.U.M.E
- La déclaration du candidat, modèle DC2 ou D.U.M.E, permettant l'évaluation des capacités professionnelles, techniques et financières du candidat
- La copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
- Les Attestations sur l'honneur pour justifier :
* Que le candidat n'entre pas dans le cas d'interdiction de soumissionner mentionnée aux Articles L.2141-1 à L.2141-14 du Code de la Commande Publique
* Qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin N° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées par le Code du Travail
* Qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales pour l'année précédant l'année de la consultation

Capacité économique et financière: 1. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

Capacité technique: 1. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

VIII. Type de procédure

Type de procédure: Procédure adaptée

IX. Critères d'attribution

Critères de jugement des offres: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés avec leur ponderation.
Prix - 60
Le mémoire technique - 25
Délai d'exécution - 15

X. Conditions de délai

Date limite de réception des offres: 04/11/2024 Heure locale: 17h00
Délai minimum de validité des offres: 12 mois

XI. Autres renseignements

Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement.

XII. Adresses complémentaires

Renseignement d'ordre administratif:
Correspondant: Jennifer MERCIER
Courriel: jpeuziat@opac-cornouaille.fr


Renseignement d'ordre technique:
Correspondant: Lionel GOUADON
Courriel: lgouadon@opac-cornouaille.fr



Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus:
Adresse internet: https://www.avispublicsdebretagne.com/


Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation peuvent être envoyées: