TPBM / LES NOUVELLES PUBLICATIONS
Semepa aix en provence : Travaux de vrd pour la desserte du lot 64 rue de la deesse hestia dans la zac du parc de la duranne
Type de marché : Avis d'appel public à concurrence
Date limite de dépôt : 10/03/2025 à 12h00 (paru le 14/02/2025)
Localisation : 13000 Marseille Cedex 20
Type de procédure : Procédure Adaptée
Avis d’appel public à la concurrence
Procédure adaptée(soumise aux dispositions de l'article L2123-1 du Code de la Commande Publique du 1er avril 2019 et du Règlement des achats de la SEMEPA)
Travaux
Organisme :
Société d'Economie Mixte d'Equipement du Pays d'Aix (SEMEPA)
Représentée par M. Eric CHEVALIER, Président
4 rue Lapierre
BP 60170
13606 AIX -N -ROVENCE CEDEX 01
Tél. : 04 42 16 04 04
Fax : 04 42 20 35 32
e-mail : fernandez@semepa.fr
Objet : La présente consultation concerne le marché de TRAVAUX DE VRD POUR LA DESSERTE DU LOT 64 RUE DE LA DEESSE HESTIA DANS LA ZAC DU PARC DE LA DURANNE, SITUEE SUR LA COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE
Le délai d'exécution des travaux est de 5 mois y compris période de préparation.
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches, ni en lots dans la mesure où la nature des travaux ne permet pas d'allotir la consultation pour des raisons de cohérence technique.
Une négociation portant sur les critères de jugement des offres pourra être engagée avec les 3 meilleurs candidats. Cependant, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de ne pas négocier et de conserver les offres déposées initialement conformément à l'article R2123-5 du Code de la Commande Publique du 1er avril 2019.
Critères de sélection :
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critère 1 : Prix des travaux 80 POINTS
Critère 2 : Valeur technique 20 POINTS
L'élément (sous-critère) de la valeur technique est le suivant :
Pertinence de la méthodologie générale d'exécution du chantier pour le respect des délais contractuels des travaux et la prise en compte de la coordination avec le promoteur
Ce sous-critère est apprécié au regard :
- des rendements prévisionnels annoncés ;
- des moyens humains (nombre de personnes affecté à l'opération, nombre d'équipes, de cadre et d'ouvriers)
- de la prise en compte de la coordination avec le promoteur
Date limite :
Le 10 mars 2025 à 12 h 00
DCE et dépôt des plis :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2025_pIayfSx19y
Date d'envoi de l'avis à la publication : Le 14 Février 2025
Procédure adaptée(soumise aux dispositions de l'article L2123-1 du Code de la Commande Publique du 1er avril 2019 et du Règlement des achats de la SEMEPA)
Travaux
Organisme :
Société d'Economie Mixte d'Equipement du Pays d'Aix (SEMEPA)
Représentée par M. Eric CHEVALIER, Président
4 rue Lapierre
BP 60170
13606 AIX -N -ROVENCE CEDEX 01
Tél. : 04 42 16 04 04
Fax : 04 42 20 35 32
e-mail : fernandez@semepa.fr
Objet : La présente consultation concerne le marché de TRAVAUX DE VRD POUR LA DESSERTE DU LOT 64 RUE DE LA DEESSE HESTIA DANS LA ZAC DU PARC DE LA DURANNE, SITUEE SUR LA COMMUNE D'AIX-EN-PROVENCE
Le délai d'exécution des travaux est de 5 mois y compris période de préparation.
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches, ni en lots dans la mesure où la nature des travaux ne permet pas d'allotir la consultation pour des raisons de cohérence technique.
Une négociation portant sur les critères de jugement des offres pourra être engagée avec les 3 meilleurs candidats. Cependant, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de ne pas négocier et de conserver les offres déposées initialement conformément à l'article R2123-5 du Code de la Commande Publique du 1er avril 2019.
Critères de sélection :
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critère 1 : Prix des travaux 80 POINTS
Critère 2 : Valeur technique 20 POINTS
L'élément (sous-critère) de la valeur technique est le suivant :
Pertinence de la méthodologie générale d'exécution du chantier pour le respect des délais contractuels des travaux et la prise en compte de la coordination avec le promoteur
Ce sous-critère est apprécié au regard :
- des rendements prévisionnels annoncés ;
- des moyens humains (nombre de personnes affecté à l'opération, nombre d'équipes, de cadre et d'ouvriers)
- de la prise en compte de la coordination avec le promoteur
Date limite :
Le 10 mars 2025 à 12 h 00
DCE et dépôt des plis :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2025_pIayfSx19y
Date d'envoi de l'avis à la publication : Le 14 Février 2025
L'accès aux questions / réponses nécessite d'être authentifié.
Se connecterL'accès au dépôt nécessite d'être authentifié.
Se connecter