Rennes Métropole
Trambus T2 - Ouest extra rocade - Section RN24 - "Les 3 marches - Rocade RN136" - Travaux
Type de marché : Avis d'appel public à concurrence
Date limite de dépôt : 28/11/2025 à 16h45 (paru le 23/10/2025)
Localisation : 
Type de procédure : Appel d'Offres OuvertAvis de marché
Département(s) de publication :
35
Annonce n°
25-117805
Section 1 -
Acheteur
1.1
Acheteur
Nom officiel
:
Rennes Métropole
Forme juridique de l’acheteur
:
Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur
:
Services d’administration générale
Section 2 -
Procédure
2.1
Procédure
Titre
:
Trambus T2 - Ouest extra rocade - Section RN24 - "Les 3 marches - Rocade RN136" - Travaux
Description
:
La ligne de Trambus T2 traversant le coeur de la Métropole et de Rennes d'est en ouest permettra de relier la ZI de Lorient à la Rigourdière à Cesson-Sévigné. Le présent marché concerne la portion de la ligne de Trambus T2 située sur la RN24 entre la Rocade RN136 et le secteur des 3 Marches, terminus du Trambus sur la commune de Vezin-le-Coquet. Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix unitaires
Identifiant de la procédure
:
6e26f707-7d73-47fe-8221-3563d01acd0a
Identifiant interne
:
25190038
Type de procédure
:
Ouverte
La procédure est accélérée
:
non
2.1.1
Objet
Nature du marché
:
Marché de travaux
Nomenclature principale
(
cpv
):
45233123
Travaux de construction de routes secondaires
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45233100
Travaux de construction d'autoroutes, de routes
2.1.2
Lieu d’exécution
Adresse postale
:
Rue de Lorient - Section entre la Rocade Rn136 et le secteur des 3 Marches sur la commune ce Vezin-le-Coquet
Ville
:
Rennes
Code postal
:
35000
Subdivision pays (NUTS)
:
Ille-et-Vilaine
(
FRH03
)
Pays
:
France
2.1.4
Informations générales
Informations complémentaires
:
Le Dce peut être téléchargé gratuitement en se connectant sur la plate-forme régionale d'administration électronique Mégalis Bretagne à l'adresse suivante : https://marches.megalis.bretagne.bzh sous le numéro de référence suivante : 25190038. Les principaux postes par lot sont les suivants : - Pour le lot n°1 - Voirie : - 650 j mise à disposition d'un ensemble 1000 ml de séparateurs modulaires de voies béton classe B niveau T1 larg max 30 cm, - 650 j mise à disposition d'un ensemble de 18 atténuateurs de chocs pour Smv, - 6 900 m3 de terrassement, - 2 515 m3 fourniture et mise en oeuvre de granulats concassés 0/100, - 2 780 t de Eb14gb classe 4, - 1 650 t matériaux enrobés Eb10 Bbsg classe 3, - 1 540 t matériaux enrobés Eb10 Bbme classe 3, - 825 m² exécution de dallage en béton de ciment mince collé (Bcmc), - 920 m² de pavés de béton drainon 20x20x8 - Pour le lot n° 2 - Assainissement : - 310 ml de chemisage cana diam 200 mm, - 205 ml de chemisage cana diam 300 mm, - 225 ml de chemisage cana diam 400 mm, - 25 réhabilitation de regards. - Pour le lot n° 3 - éclairage public - Signalisation lumineuse et réseaux de télécommunication : - 1 700 ml réalisation d'une tranchée de 0,50 x 0,80m (trottoir), - 800 ml Réalisation d'une tranchée de 0,50 x 1,00m (chaussée), - 2 500 m² Fourniture et mise en oeuvre sable dans une tranchée, - 8 000 ml Fourniture et pose gaine Pvc ø 45 mm, - 33 unités Fourniture et pose d'une chambre de tirage modèle L1t, - 33 unités Fourniture de signal piéton R12 sonore, - 3 unités Fourniture et pose d'un contrôleur de feu 12 à 24 lignes - Pour le lot n° 4 - Espaces verts : - 1 Forfait - Installation, protection, sécurisation et repliement du chantier - 420 m3 décapage et stockage de terre en place de terre végétale (Horizon de surface) hors site avec transport sur une distance > a 5km - 410 m3 exécution mécanique des terrassements en déblai avec petits engins - 75 t chargement, transport et traitement des sols en installation de Stockage de Déchets Dangereux - 310 m3 réalisation fosse de plantation pour arbre de 2m3 sur espace vert minimum et de 8m3 sur surface minérale minimum et de 8m3 sur voirie avec mélange terre pierre minimum - 1 100 m² dressement et nivellement du fond de forme des surfaces d'enrochement - 3 210 m² décompactage mécanique de la terre en place - 3 210 m² régalage de la terre sur les zones plantées - 3 000 m² mise en forme mécanique de finition - 185 m3 fourniture et mise en place de terreau horticole sur une épaisseur de 6cm - 370 m3 fourniture et mise en place de compost - 1 149 m² fourniture et mise en oeuvre du géotextile anti contaminant sous enrochements et amas rocheux - 1 149m² fourniture et agencement d'enrochement type schiste mauve - sections de 40x40x40 à 60x60x60cm en bordures et têtes d'ilots - 3 079 m² fourniture et mise en place d'un paillage en copeaux de bois blancs pour plantation - 250 m3 fourniture et enfouissement sur les 10 premiers centimètres de sol de 7cm de Brf pour plantation - 39 unités fourniture et mise en place d'un tuteur en bois Ht 3,00m - 70 unités fourniture et mise en place d'un tuteurage bipode complet - 130 m² fourniture et mise en place d'une barrière anti-racinaire" - 36 arbres tige 12/14 - 34 arbres 16/18 - 39 cépées 200/250. Variante autorisée selon les modalités du règlement de consultation uniquement pour le lot n° 1 - Voirie. Pour les lots 2, 3 et 4, aucune variante n'est autorisée. La durée du marché est de 60 mois. Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats : - Pour le lot 1 - Voirie 321 - Assises de chaussées 3221 - Revêtements en matériaux d'enrobés classiques 3222 - Revêtements en matériaux d'enrobés spéciaux 3421 - Revêtements en matériaux d'enrobés classiques 3422 - Revêtements en matériaux d'enrobés spéciaux 3431 - Béton sous circulation motorisée 3451 - Pavés et dalles en pierre naturelle 3452 - Pavés et dalles en béton ou autres matériaux 346 - Pose de bordures et caniveaux 3712 - Mise en oeuvre de produits de marquage par moyens mécaniques sur routes à trafic Important 3721 - Pose de bornes ou panneaux de signalisation définitifs délivrés par la Fntp ou références équivalentes - Pour le lot 2 - Assainissement 5143 - Construction de réseaux gravitaires en site urbanisé (200m minimum) - Profondeur de tranchée ? 3,50m en présence de nappe phréatique ou 3,50m < profondeur de tranchée ? 5,50m hors nappe phréatique 5221 - Réhabilitation des canalisations sans tranchée - Canalisation sans pression Dn ?1000mm ou équivalent - Rénovation continue par techniques multiples spécialisées, 5222 - Réhabilitation des canalisations sans tranchée - Canalisation sans pression Dn ?1000mm ou équivalent - Réparation ponctuelle en place 5241 - Réhabilitation de branchements sans tranchée - Rénovation sur canalisations sans pression délivrés par la Fntp ou références équivalentes - Pour le lot 3 - éclairage public - Signalisation lumineuse et réseaux de télécommunication éclairage public : - Tn2 (11 à 25 points lumineux par chantier) ou équivalent - Certificats de capacité de moins de 3 ans Signalisation tricolore : - Rt (Régulation de trafic) Télécom : - 681 - Pose de tube Pvc délivré par la Fntp ou référence équivalente - Pour le lot 4 - Espaces verts : P100 - Aménagements paysagers (confirmé) P130 - Entretien d'aménagements paysagers (confirmé)
Base juridique
:
Directive 2014/24/UE
2.1.5
Conditions du marché public
Conditions de présentation
:
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre
:
1
Conditions du marché
:
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés
:
1
Section 5 -
Lot
5.1
Identifiant technique du lot
:
LOT-0001
Titre
:
Voirie
Description
:
Le délai d'exécution est de 22 mois
Identifiant interne
:
01
5.1.1
Objet
Nature du marché
:
Marché de travaux
Nomenclature principale
(
cpv
):
45233123
Travaux de construction de routes secondaires
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45112500
Travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45233100
Travaux de construction d'autoroutes, de routes
5.1.2
Lieu d’exécution
Adresse postale
:
Rue de Lorient - Section entre la Rocade Rn136 et le secteur des 3 Marches sur la commune ce Vezin-le-Coquet
Ville
:
Rennes
Code postal
:
35000
Subdivision pays (NUTS)
:
Ille-et-Vilaine
(
FRH03
)
Pays
:
France
Informations complémentaires
:
5.1.3
Durée estimée
Date de début
:
02/03/2026
Durée
:
60
Mois
5.1.4
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements
:
0
5.1.6
Informations générales
Participation réservée
:
La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
:
oui
Informations complémentaires
:
Par dérogation à l'article 18.1.1 du Ccag-Travaux, le délai de la période de préparation de chantier de 1 mois n'est pas compris dans le délai d'exécution
5.1.7
Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale
:
Autre
Objectif social promu
:
Autre
5.1.9
Critères de sélection
Sources des critères de sélection
:
Avis
Critère
:
Nombre de cadres
Description
:
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat
Critère
:
Inscription à un registre professionnel pertinent
Description
:
Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats (cf article 6.1 du règlement de consultation)
Critère
:
Outils, usines ou équipements techniques
Description
:
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat
Critère
:
Effectif moyen annuel
Description
:
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
Critère
:
Inscription à un registre du commerce
Description
:
- Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner, - Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail
Critère
:
Autres exigences économiques ou financières
Description
:
- Le document relatif au pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat, daté et signé, - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels, - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
Critère
:
Références sur des services spécifiés
Description
:
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin)
5.1.10
Critères d’attribution
Critère
:
Type
:
Qualité
Description
:
Valeur technique
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
:
25
Critère
:
Type
:
Qualité
Description
:
Organisation de chantier en lien avec son environnement
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
:
15
Critère
:
Type
:
Qualité
Description
:
Performance environnementale
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
:
20
Critère
:
Type
:
Prix
Description
:
Prix des prestations
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
:
40
5.1.11
Documents de marché
Adresse des documents de marché
:
https://www.megalis.bretagne.bzh
Canal de communication ad hoc
:
Nom
:
AW Solutions
5.1.12
Conditions du marché public
Conditions de présentation
:
Présentation par voie électronique
:
Requise
Adresse de présentation
:
https://marches.megalis.bretagne.bzh
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées
:
français
Catalogue électronique
:
Non autorisée
Variantes
:
Autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
:
Non autorisée
Date limite de réception des offres
:
28/11/2025
à 16:45
Date limite de validité de l’offre
:
6
Mois
Informations relatives à l’ouverture publique
:
Date d'ouverture
:
01/12/2025
à 09:30
Lieu
:
Rennes
Informations complémentaires
:
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs capacités professionnelles, techniques et financières
Conditions du marché
:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés
:
Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat
:
L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire. Le contrat prévoit le versement d'une avance avec obligation de constituer une garantie à première demande. Les prix sont révisables. Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur
Facturation en ligne
:
Requise
La commande en ligne sera utilisée
:
non
Le paiement en ligne sera utilisé
:
non
Informations relatives aux délais de recours
:
La consultation du ou des contrats peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. Les tiers justifiant d'un intérêt lésé peuvent exercer un recours de pleine juridiction en contestation de la validité du ou des contrats dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis, au titre du recours créé par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 4 avril 2014, n° 358994
5.1.15
Techniques
Accord-cadre
:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique
:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique
:
non
5.1.16
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation
:
Comité Consultatif Interrégional pour le règlement amiable des marchés publics
Organisation chargée des procédures de recours
:
Tribunal administratif de Rennes
TED eSender
:
Avenue-Web Systèmes
5.1
Identifiant technique du lot
:
LOT-0002
Titre
:
Assainissement
Description
:
Le délai d'exécution est de 5 mois
Identifiant interne
:
02
5.1.1
Objet
Nature du marché
:
Marché de travaux
Nomenclature principale
(
cpv
):
45233123
Travaux de construction de routes secondaires
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45232410
Travaux d'assainissement
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45233100
Travaux de construction d'autoroutes, de routes
5.1.2
Lieu d’exécution
Adresse postale
:
Rue de Lorient - Section entre la Rocade Rn136 et le secteur des 3 Marches sur la commune ce Vezin-le-Coquet
Ville
:
Rennes
Code postal
:
35000
Subdivision pays (NUTS)
:
Ille-et-Vilaine
(
FRH03
)
Pays
:
France
Informations complémentaires
:
5.1.3
Durée estimée
Date de début
:
02/03/2026
Durée
:
60
Mois
5.1.4
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements
:
0
5.1.6
Informations générales
Participation réservée
:
La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
:
oui
Informations complémentaires
:
Par dérogation à l'article 18.1.1 du Ccag-Travaux, le délai de la période de préparation de chantier de 1 mois n'est pas compris dans le délai d'exécution
5.1.7
Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale
:
Autre
Objectif social promu
:
Autre
5.1.9
Critères de sélection
Sources des critères de sélection
:
Avis
Critère
:
Nombre de cadres
Description
:
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat
Critère
:
Inscription à un registre professionnel pertinent
Description
:
Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats (cf article 6.1 du règlement de consultation)
Critère
:
Outils, usines ou équipements techniques
Description
:
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat
Critère
:
Effectif moyen annuel
Description
:
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
Critère
:
Inscription à un registre du commerce
Description
:
- Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner, - Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail
Critère
:
Autres exigences économiques ou financières
Description
:
- Le document relatif au pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat, daté et signé, - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels, - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
Critère
:
Références sur des services spécifiés
Description
:
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin)
5.1.10
Critères d’attribution
Critère
:
Type
:
Qualité
Description
:
Valeur technique
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
:
30
Critère
:
Type
:
Qualité
Description
:
Organisation de chantier en lien avec son environnement
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
:
15
Critère
:
Type
:
Qualité
Description
:
Performance environnementale
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
:
15
Critère
:
Type
:
Prix
Description
:
Prix des prestations
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
:
40
5.1.11
Documents de marché
Adresse des documents de marché
:
https://www.megalis.bretagne.bzh
Canal de communication ad hoc
:
Nom
:
AW Solutions
5.1.12
Conditions du marché public
Conditions de présentation
:
Présentation par voie électronique
:
Requise
Adresse de présentation
:
https://marches.megalis.bretagne.bzh
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées
:
français
Catalogue électronique
:
Non autorisée
Variantes
:
Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
:
Non autorisée
Date limite de réception des offres
:
28/11/2025
à 16:45
Date limite de validité de l’offre
:
6
Mois
Informations relatives à l’ouverture publique
:
Date d'ouverture
:
01/12/2025
à 09:30
Lieu
:
Rennes
Informations complémentaires
:
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs capacités professionnelles, techniques et financières
Conditions du marché
:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés
:
Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat
:
L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire. Le contrat prévoit le versement d'une avance avec obligation de constituer une garantie à première demande. Les prix sont révisables. Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur
Facturation en ligne
:
Requise
La commande en ligne sera utilisée
:
non
Le paiement en ligne sera utilisé
:
non
Informations relatives aux délais de recours
:
La consultation du ou des contrats peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. Les tiers justifiant d'un intérêt lésé peuvent exercer un recours de pleine juridiction en contestation de la validité du ou des contrats dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis, au titre du recours créé par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 4 avril 2014, n° 358994
5.1.15
Techniques
Accord-cadre
:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique
:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique
:
non
5.1.16
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation
:
Comité Consultatif Interrégional pour le règlement amiable des marchés publics
Organisation chargée des procédures de recours
:
Tribunal administratif de Rennes
TED eSender
:
Avenue-Web Systèmes
5.1
Identifiant technique du lot
:
LOT-0003
Titre
:
Éclairage public - Signalisation lumineuse et réseaux de télécommunication
Description
:
Le délai d'exécution est de 6 mois
Identifiant interne
:
03
5.1.1
Objet
Nature du marché
:
Marché de travaux
Nomenclature principale
(
cpv
):
45233123
Travaux de construction de routes secondaires
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
34993000
Éclairage public
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45233100
Travaux de construction d'autoroutes, de routes
5.1.2
Lieu d’exécution
Adresse postale
:
Rue de Lorient - Section entre la Rocade Rn136 et le secteur des 3 Marches sur la commune ce Vezin-le-Coquet
Ville
:
Rennes
Code postal
:
35000
Subdivision pays (NUTS)
:
Ille-et-Vilaine
(
FRH03
)
Pays
:
France
Informations complémentaires
:
5.1.3
Durée estimée
Date de début
:
02/03/2026
Durée
:
60
Mois
5.1.4
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements
:
0
5.1.6
Informations générales
Participation réservée
:
La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
:
oui
Informations complémentaires
:
Par dérogation à l'article 18.1.1 du Ccag-Travaux, le délai de la période de préparation de chantier de 1 mois et le délai d'approvisionnement de 15 semaines ne sont pas compris dans le délai d'exécution
5.1.7
Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale
:
Autre
Objectif social promu
:
Autre
5.1.9
Critères de sélection
Sources des critères de sélection
:
Avis
Critère
:
Nombre de cadres
Description
:
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat
Critère
:
Inscription à un registre professionnel pertinent
Description
:
Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats (cf article 6.1 du règlement de consultation)
Critère
:
Outils, usines ou équipements techniques
Description
:
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat
Critère
:
Effectif moyen annuel
Description
:
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
Critère
:
Inscription à un registre du commerce
Description
:
- Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner, - Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail
Critère
:
Autres exigences économiques ou financières
Description
:
- Le document relatif au pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat, daté et signé, - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels, - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
Critère
:
Références sur des services spécifiés
Description
:
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin)
5.1.10
Critères d’attribution
Critère
:
Type
:
Qualité
Description
:
Valeur technique
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
:
30
Critère
:
Type
:
Qualité
Description
:
Organisation de chantier en lien avec son environnement
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
:
15
Critère
:
Type
:
Qualité
Description
:
Performance environnementale
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
:
15
Critère
:
Type
:
Prix
Description
:
Prix des prestations
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
:
40
5.1.11
Documents de marché
Adresse des documents de marché
:
https://www.megalis.bretagne.bzh
Canal de communication ad hoc
:
Nom
:
AW Solutions
5.1.12
Conditions du marché public
Conditions de présentation
:
Présentation par voie électronique
:
Requise
Adresse de présentation
:
https://marches.megalis.bretagne.bzh
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées
:
français
Catalogue électronique
:
Non autorisée
Variantes
:
Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
:
Non autorisée
Date limite de réception des offres
:
28/11/2025
à 16:45
Date limite de validité de l’offre
:
6
Mois
Informations relatives à l’ouverture publique
:
Date d'ouverture
:
01/12/2025
à 09:30
Lieu
:
Rennes
Informations complémentaires
:
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs capacités professionnelles, techniques et financières
Conditions du marché
:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés
:
Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat
:
L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire. Le contrat prévoit le versement d'une avance avec obligation de constituer une garantie à première demande. Les prix sont révisables. Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur
Facturation en ligne
:
Requise
La commande en ligne sera utilisée
:
non
Le paiement en ligne sera utilisé
:
non
Informations relatives aux délais de recours
:
La consultation du ou des contrats peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. Les tiers justifiant d'un intérêt lésé peuvent exercer un recours de pleine juridiction en contestation de la validité du ou des contrats dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis, au titre du recours créé par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 4 avril 2014, n° 358994
5.1.15
Techniques
Accord-cadre
:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique
:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique
:
non
5.1.16
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation
:
Comité Consultatif Interrégional pour le règlement amiable des marchés publics
Organisation chargée des procédures de recours
:
Tribunal administratif de Rennes
TED eSender
:
Avenue-Web Systèmes
5.1
Identifiant technique du lot
:
LOT-0004
Titre
:
Espaces verts
Description
:
Le délai d'exécution est de 5 mois
Identifiant interne
:
04
5.1.1
Objet
Nature du marché
:
Marché de travaux
Nomenclature principale
(
cpv
):
45233123
Travaux de construction de routes secondaires
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45112710
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
Nomenclature supplémentaire
(
cpv
):
45233100
Travaux de construction d'autoroutes, de routes
5.1.2
Lieu d’exécution
Adresse postale
:
Rue de Lorient - Section entre la Rocade Rn136 et le secteur des 3 Marches sur la commune ce Vezin-le-Coquet
Ville
:
Rennes
Code postal
:
35000
Subdivision pays (NUTS)
:
Ille-et-Vilaine
(
FRH03
)
Pays
:
France
Informations complémentaires
:
5.1.3
Durée estimée
Date de début
:
02/03/2026
Durée
:
60
Mois
5.1.4
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements
:
0
5.1.6
Informations générales
Participation réservée
:
La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
:
oui
Informations complémentaires
:
Par dérogation à l'article 18.1.1 du Ccag-Travaux, le délai de la période de préparation de chantier de 1 mois et le délai d'approvisionnement du matériel et des plantations de 1 mois ne sont pas compris dans le délai d'exécution
5.1.7
Marché public stratégique
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale
:
Autre
Objectif social promu
:
Autre
5.1.9
Critères de sélection
Sources des critères de sélection
:
Avis
Critère
:
Nombre de cadres
Description
:
Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat
Critère
:
Inscription à un registre professionnel pertinent
Description
:
Certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats (cf article 6.1 du règlement de consultation)
Critère
:
Outils, usines ou équipements techniques
Description
:
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat
Critère
:
Effectif moyen annuel
Description
:
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
Critère
:
Inscription à un registre du commerce
Description
:
- Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner, - Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail
Critère
:
Autres exigences économiques ou financières
Description
:
- Le document relatif au pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat, daté et signé, - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels, - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
Critère
:
Références sur des services spécifiés
Description
:
Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin)
5.1.10
Critères d’attribution
Critère
:
Type
:
Qualité
Description
:
Valeur technique
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
:
25
Critère
:
Type
:
Qualité
Description
:
Organisation de chantier en lien avec son environnement
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
:
20
Critère
:
Type
:
Qualité
Description
:
Performance environnementale
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
:
15
Critère
:
Type
:
Prix
Description
:
Prix des prestations
Pondération (pourcentage, valeur exacte)
:
40
5.1.11
Documents de marché
Adresse des documents de marché
:
https://www.megalis.bretagne.bzh
Canal de communication ad hoc
:
Nom
:
AW Solutions
5.1.12
Conditions du marché public
Conditions de présentation
:
Présentation par voie électronique
:
Requise
Adresse de présentation
:
https://marches.megalis.bretagne.bzh
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées
:
français
Catalogue électronique
:
Non autorisée
Variantes
:
Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
:
Non autorisée
Date limite de réception des offres
:
28/11/2025
à 16:45
Date limite de validité de l’offre
:
6
Mois
Informations relatives à l’ouverture publique
:
Date d'ouverture
:
01/12/2025
à 09:30
Lieu
:
Rennes
Informations complémentaires
:
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs capacités professionnelles, techniques et financières
Conditions du marché
:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés
:
Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat
:
L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire. Le contrat prévoit le versement d'une avance avec obligation de constituer une garantie à première demande. Les prix sont révisables. Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur
Facturation en ligne
:
Requise
La commande en ligne sera utilisée
:
non
Le paiement en ligne sera utilisé
:
non
Informations relatives aux délais de recours
:
La consultation du ou des contrats peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. Les tiers justifiant d'un intérêt lésé peuvent exercer un recours de pleine juridiction en contestation de la validité du ou des contrats dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis, au titre du recours créé par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 4 avril 2014, n° 358994
5.1.15
Techniques
Accord-cadre
:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique
:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique
:
non
5.1.16
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation
:
Comité Consultatif Interrégional pour le règlement amiable des marchés publics
Organisation chargée des procédures de recours
:
Tribunal administratif de Rennes
TED eSender
:
Avenue-Web Systèmes
Section 8 -
Organisations
8.1
ORG-0001
Nom officiel
:
Avenue-Web Systèmes
Numéro d’enregistrement
:
6BCD8D0F-0FE9-3FE3-78E2493143A0C225
Ville
:
Seyssinet-Pariset
Code postal
:
38170
Subdivision pays (NUTS)
:
Isère
(
FRK24
)
Pays
:
France
Adresse électronique
:
publications-joue@aws-france.com
Téléphone
:
+33480041260
Rôles de cette organisation
:
TED eSender
8.1
ORG-0002
Nom officiel
:
Rennes Métropole
Numéro d’enregistrement
:
65042
Adresse postale
:
4, avenue Henri Fréville
Cs 93111
Ville
:
Rennes
Code postal
:
35031
Subdivision pays (NUTS)
:
Ille-et-Vilaine
(
FRH03
)
Pays
:
France
Point de contact
:
APPERE Nathalie
Adresse électronique
:
scp-commandepublique@rennesmetropole.fr
Téléphone
:
0299866060
Adresse internet
:
http://www.rennes-metropole.fr
Profil de l’acheteur
:
https://www.megalis.bretagne.bzh
Rôles de cette organisation
:
Acheteur
8.1
ORG-0003
Nom officiel
:
Tribunal administratif de Rennes
Numéro d’enregistrement
:
6BCD8D32-F63A-D146-EBFAE45861D12721
Adresse postale
:
3, Contour de la Motte
Hôtel de Bizien, Cs44416
Ville
:
Rennes
Code postal
:
35044
Subdivision pays (NUTS)
:
Ille-et-Vilaine
(
FRH03
)
Pays
:
France
Adresse électronique
:
greffe.ta-rennes@juradm.fr
Téléphone
:
0223212828
Télécopieur
:
0299635684
Rôles de cette organisation
:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1
ORG-0004
Nom officiel
:
Comité Consultatif Interrégional pour le règlement amiable des marchés publics
Numéro d’enregistrement
:
6BCD8D43-B25E-EE50-9CF12CCC1A9889B1
Adresse postale
:
22
Mail Pablo Picasso
Ville
:
Nantes
Code postal
:
44042
Subdivision pays (NUTS)
:
Loire-Atlantique
(
FRG01
)
Pays
:
France
Adresse électronique
:
paysdl.ccira@direccte.gouv.fr
Téléphone
:
0253467983
Rôles de cette organisation
:
Organisation chargée des procédures de médiation
Section 11 -
Informations relatives à l’avis
11.1
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis
:
7ba58a83-8c31-4fe8-ac8c-4422eb5e0daf
-
01
Type de formulaire
:
Mise en concurrence
Type d’avis
:
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis
:
22/10/2025
à 09:17
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible
:
français
11.2
Informations relatives à la publication
Date d'envoi du présent avis à la publication : 22/10/2025
L'accès aux questions / réponses nécessite d'être authentifié.
Se connecterL'accès au dépôt nécessite d'être authentifié.
Se connecter